【招标信用】湖南省常德市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目（八标段）-工程招投标项目合同公告

湖南省常德市森林火灾 高风险区森林防火应急道路建设项目 建设单位:常德市林业局、石门县林业局 施工单位:湖南常德路桥建设集团有限公司 签订日期: 二O二四年五月 湖南省常德市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目 施工合同 甲方:常德市林业局、石门县林业局(以下简称“甲方”) 乙方:湖南常德路桥建设集团有限公司(以下简称“乙方”) 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法 律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就湖南省常德市 森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目八标段施工及有关事项 协商一致,共同达成如下协议: 一、项目基本情况 湖南省常德市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目八标 段,主要施工段为石门县全县路段,路线全长56.42Km(其中夹山国有林场 新建4.455km、改造1.35km、洛浦寺国有林场12.931km、观国山国有林场 2.65km、白云山林场1.3km、大同山国有林场 24.734km、蒙泉镇3.36km、 新铺镇1.9km、皂市镇2.38km、夹山镇0.9km、白云镇0.46km);其中新 建路线长55.07km,改造路线长1.35,改造路段全部在夹山国有林场范围 内。 项目为森林防火应急道路建设,采用《林区公路设计规范》(LY/T 5005-2014)林区公路四级,设计速度为15km/h。路基宽度为4.0m,行车 道宽度为3.0m,土路肩宽度为2×0.5m; 采用单向横坡,行车道横坡均为 2%,土路肩横坡为4%。 二、合同文件构成 下列文件应视为构成合同文件的组成部分: (1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清 文件和补充资料); (2)中标通知书; (3)投标函及投标函附录; (4)项目专用合同条款; (5)公路工程专用合同条款; (6)通用合同条款; (7)工程量清单计量规则; (8)技术规范; (9)图纸; (10)已标价工程量清单; (11)乙方有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计; (12)其他合同文件。 o 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致 之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。 三、合同价格、工期、质量标准 1、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币(大写):叁仟壹佰贰拾伍万叁仟伍佰元整(￥:31253500.00 元)。 2、乙方项目经理:陈立君。乙方项目总工:万建平。 3、工程质量符合竣工验收合格要求。 4、乙方按照监理人指示开工。 2024 年05月 日至2024年_10月 日,合计共180日历天(如 果省、市政府或行业主管部门有要求提前完工,按提前完工时间执行)缺 陷责任期1年,保修期2年,缺陷质责任期、保修期自实际交工日期起算。 四、甲方责任及义务 1、甲方负责筹集项目建设配套资金,确保工程进度款及时支付。 2、监理工程师下达开工令以后,甲方按照计划建设任务及时向乙方提供 工作面,乙方根据甲方规定的任务要求及时安排施工进场,不能影响工期。 3、甲方在施工过程中为乙方创造良好的施工环境,确保乙方施工能顺利 进行,如发生非乙方原因造成的村组及群众矛盾,甲方应积极协调化解。 4、甲方承诺按合同和招标文件约定的条件、时间和方式审批乙方的支付 文件。 5、乙方在工程完工10天以后向甲方提交完整的验收资料和验收申请,i 方负责组织参与交、竣工验收。 五、乙方责任及义务 1.乙方应成立工程项目部,落实好专业的技术人员和安全管理人员,组纟 劳务施工队伍和机械设备进场施工,完成本合同范围内的施工任务和其它事 宜。 2、乙方按规定做好驻地建设,人员配备,车辆等设施配备。 3、乙方应按国家有关法律、法规做好项目开工前的各项审批手续,购头 工伤保险、商业险。 4、乙方严格按照规划及甲方确定的线位、工程量组织施工,擅自调整 线路,增减工程任务所造成的一切后果由其负责。 5、乙方要按上级主管部门及招标文件约定抓好施工管理,禁止违法分 包转包,抓好劳务承包,如有分包转包,甲方有权利和责任上报省、市主 管部门,纳入诚信体系评价。 6、乙方应按甲方和国家有关标准与要求,认真抓好质量管理工作,对 不按程序施工,不服从管理的施工队伍,甲方有权责令退场。 7、乙方应切实抓好项目安全管理,健全安全管理制度,配备足够的安 全人员,定期召开安全例会。 8、乙方须及时向甲方提供施工报表、施工原始资料、交竣工验收资料 等相关资料。 9、如果由于乙方的原因不能按合同条款规定的工期内完成合同,则每 延误一天扣款人民币 500.00元,并承担相应的违约责任,如因甲方导致的 工期延误,应当顺延工期,补偿乙方停工、误工的实际损失;如因双方协 商变更工程量而导致的工期延误,或是由于不可抗力因素导致的工期延误, 这两种情况双方均不需要承担违约责任。 10、由乙方按照工程量清单的单价及总额价向保险公司投保,并支付 相关费用,甲方不单独支付。所有保险必须在监理工程师下达开工令之前 办理完毕,否则不予开工。所有安全责任事故由乙方负责,甲方概不担责。 六、工程计量、结算 1、甲方签发开工令后,甲方按合同价的_20% 支付乙方作为工程预付 款,在每次计量拨款时,按照付款比例扣回。 2、甲方按每月每期计量支付文件支付工程进度款,工程计量及计量款 支付程序为:乙方申请一甲方审批(自乙方申请日期起14天内完成核查) 一从专项资金中扣除计量款的_3%作为质保金后支付给乙方。 3、设计外变更的工程量由甲方按照需要和实际情况提出具体要求,由 乙方申请施工变更,变更程序为:乙方申请一经甲方批复后实施。 4、乙方工程量计量方式 (1)由乙方申报合格完成工程数量、甲方按中标清单单价进行结算。 (2)由监理、业主按照相关规范要求对完成工程量进行验收并确定工程 数量。 5、工程竣工验收合格后,甲方应在收到乙方竣工付款证书14天内将 应支付款付给乙方。报财政投资评审中心验收评审,最终决算金额以财评 结算报告为准。缺陷责任期1年(自实际交工日期起算),缺陷责任期终 止证书签发后,甲方应出具最终结清证书后的14天内,将应支付款给乙方。 保修期为2年(自实际交工日期起算),质量保修范围包括路基、路面、 涵洞、防护工程、交安工程等。 6、预留合同价款 3% 的部分等项目验收合格后7个工作日内支付。 乙方在项目验收前将质保金(即合同价款的 3%)以银行保函的形式抵押 给甲方。 7、市场材料价格波动是否调整合同价格的约定:不予调整。 七、违约责任和争议解决方式 1、乙方的施工质量不符合建设工程质量验收法律法规要求和项目初步 设计文件要求的,应按甲方要求的时间进行返工,并承担返工费用,工期 不予顺延。 2、非甲方原因,乙方不履行本合同规定的义务,致使工作延误,甲方 有权要求其强制履行或解除合同,并要求乙方等额赔偿由此造成的工期、 资金等一切损失。 3、甲方不及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行各项义 务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括赔 偿因其违约给乙方造成的窝工等损失等),并相应顺延工期。 4、经甲方事先书面同意后,乙方可以分包其应履行的合同义务但不得 将全部项目或者项目中的主体或关键性项目转让给其他公司。本合同分包 履行的,乙方就本项目和分包项目向甲方负责,分包公司就分包项目承担 责任。未经甲方事先书面同意,乙方不得分包其应履行的合同义务,如有 发生,甲方有权要求乙方无条件清理退场,所造成的工期、资金等一切损 失由乙方负责赔偿。 甲乙双方在履行合同中发生争议时,双方当事人可以就工程争议自行 和解或请求第三方调解。和解或调解达成协议的,经双方签字后作为合同 补充文件并遵照执行。和解或调解不成时,如果协商不能解决,双方可选 择以下第②种方式解决: ①向甲方所在地仲裁委员会提出仲裁; ②向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 八、其他约定 1、合同未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议是合同的组成部分, 本合同中载明双方的地址与电话,系双方确定为履行本合同中的联系地址 及联系电话,并在可能的仲裁与诉讼中一并适用。 2、本合同一式九份,甲方执六份、乙方执三份。自双方法定代表人或 授权代理人签字并盖章后生效,全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责 任期满签发缺陷责任终止证书后终止。 甲方(盖章):常德市林业局 甲方(盖章):石门县林业局 法定代表人 法定代表人 kv/&o 或委托代理人(鳘字): 或委托代理人(签字): ?ov9年 厂月夕日 年 月 日 乙方(盖章):湖南募德豁桥建设集闼有限公司 法定代表人 或委托代理人(签字): 地址:湖南省常德市武陵区丹阳街道金桥社区丹阳路209号 (登泰·丹霞苑小区一期商务办公楼16楼) 开户行:中国建设银行股份有限公司常德武陵支行 账号:43001521368050000103 年 月 日|